包工协议书(热门20篇)
合同协议是商事活动中的一种法律形式,有助于确保交易的公平、公正和可靠性。鉴于合同协议的重要性,以下是一些成功案例中使用的合同协议范文,供大家借鉴。
包工程协议书
根据《中华人民共和国民法典》有关规定,为了明确甲、乙双方在整个民用户燃气工程实施中的权利、义务和经济责任,结合本工程的具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条工程项目。
一、工程名称:_________。
二、工程地点:_________。
三、工程申请审批号:_________。
1.户内燃气管道及设施安装;。
2.户外燃气干、支管及设施安装。
第二条工程实施方式工程设计、施工、质量管理、碰管通气全过程均由甲方委托乙方组织实施。
第三条工程收费标准及付款方式。
一、天然气庭院管网、外线中压管线、调压装置、计量表、天然气阀门及配套管件、土石方工程,地形地貌恢复等工程费用。
二、天然气放空气量、管线碰口、设计、监理等费用。
三、本合同总造价_________元,人民币大写:_________。
四、甲方用转帐支票或现金到乙方指定银行交付均可。
第四条甲方交款日期甲方于本合同签订后的____日内交付工程总款的60%,余款在通气前10天付清。
第五条材料及设备配置。
一、工程所需的材料、设备(不含燃器具)均由乙方供应。
二、燃器具由甲方自行选购本地政府主管部门审查合格、符合安全用气标准的产品。
三、因燃气用具质量而产生的安全责任事故均由燃具供应方负责。
四、乙方供应的材料、设备,必须是符合国家或有关行业技术质量标准的合格产品。
第六条甲、乙双方的责任。
一、甲方的责任。
1.甲方在本合同生效当日内向乙方提供以下准确、真实齐全的设计基础资料:甲方用气地点以及周围相邻区域的总平面地形图(1:500地形图、带____市坐标)、总平面布置图、用气建筑的平面图、立面图、剖面图、结构图(1:500或1:100)、标准层平面图(各层平面布置不同时需各层建筑平面图1:100)。用气位置建筑(厨房)大样图、用气建筑给水施工设计图(或竣工图)、电气线路布置图。用气庭院内隐蔽工程总平面图(水、电等管线)、成片开发用户的调压计量室(站)建筑红线位置图、干管所经道路地形带状平面图及纵断面图。
2.合同生效之日起____日内开通施工场地与城乡道路的通道以及施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,且保证施工期间的畅通。
3.合同生效之日起内负责接通施工现场总的施工电源、水源,满足施工用电、用水量的需要,并保证乙方在施工期间正常使用,提供施工料具准备间。做好红线内场地平整、拆迁及消除全部障碍物(包括架空的、隐蔽的)。
4.施工前提供住户名单及相应的门牌号。
5.保证设计人员及施工人员能顺利进入每个住户家中踏勘与施工。
6.提供市规划、消防、市政、河道、园林、交通等有关部门需要甲方提供的文件及证明等有关文件资料;提供质检、消防部门验收该建筑合格的资料或证书。配合乙方办理有关手续。
7.在高层建筑的燃气工程验收前,应安装、完善燃气电磁阀的消防报警控制系统。
8.甲方不得擅自改动,损坏燃气工程设施,不得将天然气管道、设备暗埋或包裹。
9.与乙方签订供气合同。
二、乙方的责任。
1.代甲方向市规划、消防、市政、河道、园林、交通等单位申请办理燃气工程实施的有关手续及赔偿。
2.除第七条的第二款规定外,在约定的工期内完成整个工程的实施。
3.负责提供齐全的竣工资料。
4.负责组织燃气工程的质量监督管理工作,质量监督管理方应对工程的质量负责。
5.负责组织工程竣工手续、碰管、通气。
6.非乙方原因遇特殊情况,工程不能实施,乙方应及时告知甲方。
7.与甲方签订供气合同。
第七条工程期限。
一、根据国家劳动定额和本工程现状需要,确定工程实施工期为_________天,从合同生效之日起计算。
二、如遇下列情况工期顺延或停工:
1.因甲方提供的有关基础资料不准确、不齐备或房屋结构发生改变,致使工程无法按期进行而影响进度的。
2.甲方不能提供施工场地,水、电源、道路未能接通,障碍未能消除,导致乙方不能施工的。
3.甲方临时提出更改工程内容或更换设备影响工程进度的。
4.甲方未按合同约定付款的。
5.甲方或与甲方相关人员阻扰影响工程进度的。
6.因人力不可抗拒的因素而延误工期的。
7.政府或有关部门另有规定,不属乙方职权范围内原因而影响进度的。
一、工程设计与工程施工质量,按《____镇燃气设计规定》gb50028-93、《____市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规程》db88、《____镇燃气输配工程施工验收规范》g33-89、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》c63-95执行。
二、工程交付使用之日起,保修期为________年。
第九条在燃气工程实施过程中,甲方如改变意图、减、撤消工程量时,乙方应收取已完成工程量相应的费用。
第十条违约责任。
一、甲方未能按照本合同。
第六条及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
二、乙方未按本合同。
第六条规定及合同中其它款项规定履行自己的义务,视为违约。
三、违约者应按工程总造价2%的金额支付违约金给守约方。
第十一条本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,如协商不成,按下列第种方式解决:
一、提交_________仲裁委员会仲裁;。
二、依法向人民法院起诉。
第十二条附则。
一、本合同壹式肆份,甲、乙双方签字盖章后,甲方壹份,乙方叁份,存档备查。
二、本合同自乙方收到甲方工程款之日起生效。
三、未尽事宜,由双方协商或另签订补充合同,补充合同与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________。
甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________。
甲方经办人(签字):_________乙方经办人(签字):_________。
地址:_________地址:_________。
电话:_________电话:_________。
开户行:_________开户行:_________。
帐号:_________帐号:_________。
________年____月____日________年____月____日。
承包工程协议书
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就×××××××× 项目××建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
工程量:
承包形式:施工总承包
1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准
2、竣工日期:
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
1、工程质量达到市优奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为:
本合同工程价款结算采用下列 种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为 ,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议 。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(1) 工程预算价: (工程结束后按实结算)
工程单价: (含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由会计事务所或 进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月 日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4) 若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明: 完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按 方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(3)总工程款的 %作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形, 后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期 年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于 小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后 小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后 天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式 份。
8、其他约定 : 按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的 %支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2 ‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理 :现场代表(乙方):
监理: 现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
3、履行其它本协议约定的义务以及负责
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知 日内进场维修, 日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的 承担违约金,或每天按 1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章 后生效。
2、本协议于 年 月 日在 签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年 月 日 年 月
清包工协议书
甲方:
乙方:
甲方将未做完二次结模板工程发包给乙方施工,为保质量按期完成工程施工任务。经双方协商一致,特制定如下协议,供双方共同遵守:
一、工程项目:满世集团综楼(a区)。
二、承包方式:包工不包料、包安全、包质量、包文明。
三、承包范围:二层、女儿墙。
二次结构模板制作、安装、拆除、元钉、铁丝、劳动工具乙方自带脚手架搭、拆,安全劳保用品;清理(按指定地点堆放)步步紧、螺杆、螺丝送到库房等。
四、合同工期:按甲方要求。
五、结算方式:
按实际完成的混凝土(展开面)长度元/m,安全保证金元/m;模板拆除后清理元/m,实际总价为元/m,女儿墙砼展开面元/m2,(比例同上)。
以上价格包含各种保险费、交通安全费,承包人必须为每位职工办理工伤保险(如发生安全事故乙方自理,甲方概不负责)。包括带班人员工资。
六、乙方施工人员必须服从甲方管理人员的指挥。
七、付款结帐方式:
乙方进场一个月后,每人付生活费1000元;工程结速完成后,一个月内付总工程量80%;余20%抹结速一次付清。
八、安全生产及安全要求:
1、乙方进场必须协助甲方做好安全教育,施工操作人员持证上岗,在施工过程中,乙方必须遵守安全规章制度及安全操作规程,严禁违章作业,并随时接受配合安全管理人员的'监督检查,若乙方违章作业,甲方给予乙方每人每次100-200元的处罚。
2、乙方所有施工人员进入施工现场,必须戴好安全帽,超过1.6米高架体作业时,必须系好安全带。
3、甲方在施工中做好安全防护,不得任意拆除,拆除必须得到安全管理工作人员同意。
4、生活区禁止私拉乱接,严禁使用电饭煲、热得快等,发生火灾由承包人负责。
5、乙方承包人是本工种安全负责人,必须抓好各项安全工作。九、其他补充条款:
质量达不到工程验收标准要求,不服从甲方人员的指挥,中途无故停工,发生违法行为中途停工退场,工程量按50%计算。
注:凡是涨模、门窗、洞口、尺寸标高不符,电话通知24小时内到工地;剔凿、修补。(材料、安全甲方有罚款单;乙方负责)。
分包工程协议书
发包人:(以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合慈茶公路a01标段工程具体情况,在甲乙双方协商一致的基础上,现就乙方承建本项目施工事项达成如下协议:
一、工程概况
工程地点:慈利县蒋家坪境内。
二、承包内容
乙方承建甲方工程项目中 路面底基层、基层 施工,主要工作内容包括: 全部路段水泥稳定层的施工,(1、搅拌水泥稳定层材料的一切机械设备、管线、等材料设备费费用如、中缝模板、钢丝、铁铅,等人工施工费用,4、水泥稳定层的摊铺、找平 、及道路维护等人工费用。 )
三、工程数量
工程数量详见施工图,中间计量数量以实际完成并经有关技术部门验收合格产品数量为准。由于变更引起的工程量增减,不改变本协议各项条款的执行。
四、工期要求
根据本项目工期要求,计划工期20xx年 月 日至20xx年 月 日,共 天。
五、工程质量标准及技术要求
乙方必须按照设计文件和国家及行业现行的技术标准、施工规范组织施工。本合同项目必须全部达到国家或行业现行的工程质量验收标准,且工程一次验收合格 。乙方必服从建设单位、监理及甲方现场人员的质量监督和管理,确保工程质量。对不服从管理、不按设计文件和规范作业、偷工减料、更换不合格材料等造成本工程质量达不到验收标准者,建设单位、监理及甲方现场人员有权责令乙方无条件返工,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,直至达到本合同规定要求。
六、承包形式
经双方协商,本合同采用固定单价方式承包,单价详见附件1《劳务报酬清单》,合同价格一经确定,不再进行调整。《劳务报酬清单》中单价包含了乙方完成本项目所发生的一切施工费用,包括本项目承包过程中发生的所有人工费、材料费及设备运费及保管费、机械使用及进出场费、小型临时设施费、供电、供水、排水、通风、照明、通信、与工程有关的协调费用、各类差价,管理费、利润及税金(除营业税)、合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
七、履约保证金
乙方在签订本合同前应向甲方缴纳履约保证金大写: 整(小写rmb: 元)。待本项目末次清算后一个月内无息返还乙方应得的履约保证金余额。
八、中间计量及价款支付
乙方按规定时间向甲方报送当月工程技术资料及数据,由甲方核实后统一向建设单位报送计量支付报表,在乙方达到计量1万立方米后,甲方可以支付给乙方的工程劳务费用 ,甲方支付给乙方的劳务费用比例为 85%,余下部分款项在本合同工程项目交工验收后7日内支付 15% ,一次性全部结清。
九、 双方的权利和义务
(一)、甲方权利与义务
1、甲方驻工地机构名称:张家界市路桥总公司慈茶公路a01标项目部,甲方驻工地代表:
2、组织供应施工设计图及有关设计文件,编制施工组织设计,进行施工技术交底,下达施
工进度计划,组织协调有关各方工作。负责本项目的.控制测量、试验检测,负责制定及施工技术、质量、安全、文明施工、物资、计量支付、财务管理等控制管理办法,指导、督促、检查乙方在劳务承包过程中的执行情况。负责本项目竣工文件的编制、收集、归档、整理和上报工作。
3、施工过程中,根据工程进展情况,甲方有权对乙方承包范围内的工程作适量调整。当
乙方施工进度、工程质量、安全措施不能满足甲方要求时,在结清乙方所完成工程款后,甲方有权另行组织劳务队伍进场施工,乙方无条件退场。
4、负责以项目部名义统一购买建筑工程团体意外伤亡保险,费用由甲方全额承担。
(二)、乙方权利和义务
1、乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
乙方驻工地代表(现场负责人)姓名: ,身份证号码:
2、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。
十、违约责任
1、因乙方施工原因向甲方进行处罚,甲方则按处罚金额的1~1.5倍对乙方进行相应处罚。
出现一次民工上访事件,则对乙方处以5000元违约金;出现一次伤亡人事故,则对乙方处以10000元以上违约金。
3、凡因工程质量、进度、安全、环境保护或其他事件,被新闻媒体曝光,给甲方企业信誉造成影响的,除由乙方采取补救措施外,每发生一次对乙方处以人民币20000元违约金。
4、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付1000元的违约金;
6、乙方以甲方及甲方下属单位名义对外发生任何民事行为,视为乙方违约,则对乙方处以10000元以上违约金。
7、乙方中途退场,视为乙方违约,甲方除没收乙方缴纳的全部履约保证金外。
8、在计量确定的前提下,甲方拖延支付劳务价款给乙方造成损失的,甲方应根据乙方施工各项损失予赔偿。
十一、合同纠纷处理
本合同在履行过程中,因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,由双方协商解决;当协商仍不能解决时,可向工程所在地法院提起诉讼。
十二、其他事宜
本合同自甲、乙双方签章之日起生效,工程正式验交并办清财产移交手续后,甲方按本合同约定支付完劳务费用后即告终止。本合同正本壹式两份,甲、乙双方各壹份。
甲方:
乙方:
签订地点:
签订日期:年 月 日
分包工程协议书
总包单位:
工程项目:
根据总分包双方自由协商,双方签订如下管理协议:。
一、质量管理:
1、分包单位应注意现场成品或半成品的保护工作,服从总承包单位的保护措施及管理方法;未经许可,严禁随意凿打,若必须进行,应先提交切实可行的方案或措施送总承包单位技术负责人同意并报建设单位、监理单位备案后方可实施。
2、分包单位进场后,若要在屋面上施工或现场堆码材料,应与总承包单位办移交手续;若有损坏,分包单位承担全部责任。
3、为保证总分包单位及时搞好施工中的配合工作,总包与分包单位均用书面通知对方配合地点各部位,以明确施工部位。
4、分包单位施工前应仔细核对外饰施工图与建筑实物的关系,如有不符,应及时与总承包单位联系。
二、安全管理:
1、按照谁施工谁负责的原则,分包单位现场施工人员对自身安全负责。分包单位应设置专职安全员,督促施工人员在施工中采取必要的措施,防止安全事故发生,并配合总承包单位按政府部门有关规定做好安全生产、文明施工管理工作。分包单位若在施工中发生的一切安全事故均由分包方自行负责并承担所有费用。
2、分包单位应每月制定创建安全文明工地计划,组织一次安全文明施工检查,并把检查结果汇报总承包单位。
3、分包单位进入施工现场人员必须戴好安全帽和工作卡,禁止穿高跟鞋、拖鞋,严禁赤膊、不戴安全帽进入施工现场;总承包单位对不戴工作卡、不戴安全帽、穿高跟鞋、拖鞋、赤膊进入施工现场者将作出50元/次的处罚,并对违章者所在单位罚款200~1000元/次。
4、对分包单位进入施工现场后乱接电源、使用电炊具、烧水乌龟的情况,总承包单位将对其处以100~500元/次的罚款。
5、为搞好安全管理,总包、分包单位质安员应及时沟通联系由总包单位带头,组成安全检查小组,总包分包单位都有权对各单位的违章行为予以制止并按总承包单位规定的标准罚款,杜绝安全事故的发生并防止各单位安全员可能出现的对所属单位的偏袒行为。
6、施工现场严禁打架斗殴,若有违者,总承包单位将对个人进行200元/次的罚款,并对违者所在有关单位按1000元/次的罚款进行处罚。
7、分包单位进场后应按规定在有关场所挂设满足要求的灭火器具。
8、分包单位施工中严禁拆除安全防护,若因施工需要需经总承包单位签字认可后方可拆除,在分包单位安全员监督下进行施工,施工完毕后及时恢复并报请总承包单位验收认可。如有违反者,总承包单位将对违反者处以200元/次的罚款,并对违反者所在单位处以500元/次的罚款。
9、分包单位在进场前先缴纳5000~10000元安全生产抵押保证金至监理处,若分包单位被总承包单位处理罚款,则罚款必须在三天内以现金交于总包单位项目部,否则在安全生产抵押金中双倍扣除,当安全生产抵押金被全部扣完后分包单位必须重新缴纳抵押金,否则总承包单位可对分包单位拉闸断电并在生产、生活上不予配合。安全生产抵押金在分包工程全部竣工验收后进行结算并一次性退还给分包单位。
三、进度管理:
分包单位进场后,应向总承包单位提交分包工程合同复印件一份,同时递交施工项目部管理人员名单及联系方式,以便工作开展,分包单位施工前应将施工进度总计划交给总承包单位,月进度计划每月24日、周进度计划每周一上午12点以前交总承包单位办公室。并根据总包单位施工总进度计划以及调整计划在计划工期内进行实施。
四、后勤管理:
1、分包单位施工人员进场前2~3天在总承包单位登记注册,凭身份证复印件并领取出入卡(出入卡3元/个);出入卡不得转借他人,若违反者没收出入卡并对违反者所在的分包单位处以200元/次的罚款。
2、施工现场外围出入口的保卫、治安工作由总承包单位统一管理,分包单位施工区域应设保卫、治安分管人员,人员名单在进场后2天内交总承包单位办公室。
3、进入施工现场的材料、机械设备和电缆电线等材料必须在总包单位保卫处登记注册,办理进场手续;不准私自带材料出施工现场,出场材料必须要有总包单位出具的出门条方能带出施工现场。
4、分包单位应严格施工人员的管理,严禁留宿外来人员。
5、分包单位住宿严禁在施工现场内,住宿区、办公区和作业区应严格分开。
五、材料管理:
1、分包单位进场的材料应在总承包单位指定位置堆码整齐。
2、总包单位租赁给分包单位需用的钢管、架料、竹跳板等材料,按市场价增加10%管理费计费。
3、本分包工程不使用的材料严禁进入本施工现场,违者后果自负;脚手架钢管、扣件、钢筋等材料进出场必须经总承包单位逐根检尺,清点后方可办理进出场手续,否则不准退场。
六、文明施工管理:
1、注意住宿周边的清洁卫生,生活垃圾要入垃圾桶,自觉清理,保持卫生。
2、对不爱护清洁,乱倒垃圾,随地在施工现场小便的施工现场人员,总承包单位按50~200元/次对分包单位进行处罚。
3、损坏公物、材料、成品,处罚50~200元/次并按照原物回复。
4、分包单位所产生的建筑垃圾、生活垃圾、包装箱及社会垃圾物等不用的垃圾必须及时(2天内)自行运送到施工现场内总承包单位指定集中堆放点堆放,由总承包单位定期处理外运,各家分包在其施工期间按每月200元缴纳清洁费到总包单位。(每月1日由总包单位自行收取)。
5、分包单位进入施工现场,必须按总包单位及业主指定地点搭设工棚,搭设工棚的材料原则上自备,若租赁总包单位材料应与总单位材料部门支付相关费用;分包单位若不按指定的地点搭设工棚罚款100~500元。严禁分包单位擅自用彩条布、旧竹胶板、跳板搭设工棚。
6、分包单位必须配合总承包单位接受各级文明施工检查。若因分包单位的原因造成各级文明施工检查没过关,则处以分包单位1000~5000元罚款。
七、生产、生活用水、电管理:
1、生产、生活用水、电费实行预缴制度,先缴费后使用。各分包单位进场时,先到总包单位财务部门预缴纳水、电费抵押金共计5000元,在总包单位指定的位置安装施工用水表及电表;水电费按月统计,并用现金向总承包单位缴纳,直至工程完工,否则总承包单位有权拉闸断电。工程竣工验收后一次性退还分包单位水电抵押金(或此条另协商)。
2、分包单位施工用电必须在总承包单位一级配电箱上接出,并配制合格的二级配电箱,里面安装合格的电表进行计量,在各施工区域时,再用符合规范的分配电箱(与总承包单位的配电箱要用标识分开)接至施工地点。
3、总承包单位有权对分包单位的日常生产、生活用水电进行监督,若分包单位因不安全的生产、生活用水电等造成对总承包单位发生损失,由分包单位承担直接责任。
4、分包单位的电费以每月抄电表计量,电价暂按供电局提供的单价计费,线路损耗按各分表进行摊销(或此条另协商)。
5、分包单位进场人员所用的生活、生产水费按每人20元/月计费,已安装电表的生活用电按电表计费,未安装电表的分包单位生活用电费按每人20元/月计费。分包单位将人员点数如实报送总包单位,由总包单位核实人数,若有瞒报一经查实,其生活用水、电费收取基数为:[实报人数+10×(瞒报人数)]×(20+20)。或此条另协商。
6、分包单位有义务节约用水,用电,不得浪费能源,否则总包单位一经发现有类似现象,处以分包单位50元/次罚款。
7、各分包单位进场前向总包单位按200元/月交纳水电管理费。
八、资料的管理:
所有分包的工程项目,工程技术资料一律由分包单位指定专职档案员负责收集、编制、完善,对数量不多的分包单位的技术资料及时提供给总包单位。对数量较多的分包单位的技术资料,待工程完工后,由分包单位组卷装订成册移交总包单位汇总。分包单位的技术资料完成质量由分包单位负责。
九、其他:
1、分包单位施工用水及现场用电必须装表后开始使用,若有未装表就使用,经总承包单位查实,一律按偷水、偷电处理,并对违反单位处以500元/次的罚款。
2、分包单位水电费、管理费于次月1日主动以现金方式交总包单位财务部门。
3、为便于双方的安全管理工作,各种罚款费用均收取现金,由各受处罚人单位收取后交总承包单位。
4、进场分包单位应遵守总包单位的各项规章制度并服从总包单位协调管理。
5、涉及工程生产协调急需或必要的、分包单位现场负责人应按时参加总包单位的生产协调会。分包单位不请假、无故不参加总包单位涉及分包单位生产协调会者,罚款200元/次。
6、分包单位若违反了分包单位管理制度,则总承包单位有权进行拉闸断电,并对分包单位进度款不予签字。分包单位自行负责由此造成的一切损失。
7、未尽事宜,另行协商。
总包单位盖章:
项目负责人签字:
项目负责人签字:
工程总分包管理制度。
铝合金门窗工程分包合同范本。
最新铝合金门窗工程分包合同范本。
承包工程协议书
合伙人:________(以下简称甲方)。
合伙人:________(以下简称乙方)。
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包____________工程事宜,达成如下一致,供各方信守。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
甲、乙双方合伙承包的项目,对外以__________________公司名义出现。
合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。
1.甲方以现金出资,出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用,占全部出资比例________%。
2.乙方以设备出资(含当地协调社会关系),占________%。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的.出资为依据,按比例承担。
合伙期间,一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的,不得退伙;
退伙需经对方同意,方可实行;
未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。
2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调,并参与日常管理;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项。
1.未经全体合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以诉诸法院。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
合伙人:________。
___年___月____日。
包工程协议书
施工单位:_______公司(以下简称甲方)。
承包单位:_______有限公司(以下简称乙方)。
经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。
一、总则。
根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求,厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。
二、承包方式:
乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。
三、工程造价:
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。
四、质量标准:
乙方应确保公司梅______生活、生产基地。
2、3楼防水工程达到优良标准,严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工,涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,达到设计厚度等质量要求。
五、双方责任:
1、甲方责任:
(1)应提前提出施工计划,并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。
(2)应提出工期计划,但应考虑到天气及人力等不可避免的因素,工期顺延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。
(4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查,发现问题,提交乙方限时整改。
2、乙方责任:
(1)听候甲方通知,即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证,由甲方现场负责人抽检合格后使用,必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。
(2)配合市建公司梅______生活基地整体进度,按甲方提出的施工计划施工,除不可避免的因素外,不得人为拖延。
(3)应遵守施工现场的各项规章管理制度,不得有违规行为,否则接受甲方各种形式的处罚。
(4)应严格按防水工程标准规范施工,发现问题,及时自行解决,确保工程质量达到优良标准,并对工程保修________年。
六、付款方式:
本工程无预付工程款,甲方按乙方进度支付进度款,待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_______%给乙方,留_______%的工程款作保修金,________年保修期满后乙方无质量问题,甲方支付余款。
七、其它:
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,待________年保修期满,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。
甲方:(签章)乙方:(签章)。
代表:代表:
清包工协议书
发包人(甲方):
地址:
承包人(乙方):
家庭住址:
乙方身份证号:
为满足工程需要,依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程合同条例》等有关规定,为明确双方的权利、义务和违约责任,经双方协商一致,签订本合同。
一、工程概况:
1.工程名称:“大地景秀”1#楼餐厅钢结构工程。
2.工程地点:四川南充高坪区。
3.分包内容:图纸所示全部钢结构工程(其中包含预埋锚栓、楼承板安装、现场涂装、材料上下车、材料转运等)。
4.工期:年月日至年月日即是日历天。乙方必须在规定的工期内完成本协议所约定的全部工程内容。总工期的具体开始时间从主结构吊装之日起开始计算。
5.合同总价:工程议定价包括人工费、生活费、车旅费、保险费、安全费住宿费、管理费、利润等。(本合同为清包工形式,主、辅材料由甲方提供,吊车由甲方负责费用)。本合同总价固定为人民币万元(大写:),不随人工费的调整而增减。
二、分包方式及说明:
1.分包方式:包工不包料(机具设备由乙方提供)。
2.乙方必须自行施工本工程,不得将本工程转包或再分包,否则甲方有权解除合同,由此造成的损失由乙方全权负责。
3.乙方指派为代表,负责合同履行及代表乙方行使相关权利。指派为工地代表,负责现场施工管理。指派负责工程质量,负责现场安全。以上人员应出具相关身份证明。
三、付款方式及说明:
为了工程顺利开展,特拟定如下付款方式:
四、质量要求。
本工程质量应符合设计及《钢结构工程施工质量验收规范》及国家现行的相关规范要求。
五、甲方的权利和义务。
1、负责施工全过程的技术,安全交底及其相应的施工指导,工程备料单等资料。
2、提供现场的“三通一平”即(水通、电通、路通、场地平整)。
3、甲方有权对每个施工段(如单项吊装部位、焊接、安装等),组合建设单位、监理单位、施工单位实施单项验收,若未验收合格应无条件整改,直至合格。
4、提供的钢构件如因制造问题、质量原因造成损失或不能正常交验等,责任由甲方承担。
5、甲方有权对乙方现场施工及管理人员,如有违章作业、未戴安全帽、穿拖鞋、高空作业未系安全带及违反施工安全的其他条例,处以每人每次元罚款。
6、甲方指派负责合同履行及代表甲方行使相关权利。如经济技术签证、工程质量变更确认、工程款的计划安排及支付等。
7、乙方必须服从甲方现场代表的施工管理,如不服从甲方管理,甲方有权让乙方退场。由此造成的损失由乙方全权负责。
8、甲方有权对乙方承包范围做出调整,乙方必须无条件接受。
下一页更多精彩“钢结构清包工合同”
承包工程协议书
甲方:
乙方:
甲、乙双方经平等协商,就合伙承包郎溪县飞鲤镇张湾点美好乡村工程建设事宜,达成如下一致,须各方共同遵守。
在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化。
合伙承包工程项目范围:以安徽新宇建筑工程有限公司与郎溪县飞鲤镇振兴村委会签定的张湾点美好乡村工程建设项目施工合同约定的全部内容为准;甲、乙双方合伙承包的该工程项目,对外以安徽新宇建筑工程有限公司名义出现。
合伙期限:合伙施工的项目开工至完工、各方结算完毕及相关法律规定的责任与义务结束后为止。
1.甲方出资额为,占全部出资比例的 %。
2.乙方出资额为,占全部出资比例的 %。
1.盈余分配,以出资为依据,按比例分配;
2.合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,共同承担。
2.甲方负责该工程项目部全部管理工作;
3.甲、乙双方共同决定合伙重大事项;
4. 甲、乙双方共同承担由该工程产生的一切责任与义务。
2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。
合伙期满,双方按合伙协议进行结算,盈亏均按比例承担、分配并承担工程完工后由法律规定的责任与义务。
合伙人之间如发生纠纷,应共同协商,本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成,可以起诉诸于法院。
1.本协议自各方签字后生效,各方各执一份;
2.未尽事宜,双方另行协商,并订立补充协议。
甲方 :
年 月 日
乙方:年 月 日
包工程协议书
甲乙双方经过友好协商,就乙方承包甲方所有的管道施工事宜达成一致,签订本合同。
一、乙方包干承包的全部施工工作,即实行“包工不包料”,甲方自备管道材料,乙方只负责施工。
二、包干承包费用:
1、管道施工制作5元/米。
此合同为单价包死合同,合同总价以实际工程量结算,除此之外,甲方不再向乙方支付任何费用。
三、支付方式:
1、完成管道施工,验收合格后,付款70%。
2、50天(按付款70%当天计算日期)后,不出现漏水,不出现断管等影响管道使用的因素后,拨付30%。
四、工期:双方确定该施工工期为________天,乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。
五、其他约定:
1、甲方按照乙方提供的清单及时自行负责采购管道施工材料;。
2、甲方应按合同约定及时付款,否则按100元/天支付违约金;。
6、乙方在施工过程中要注意安全防护工作,如出现安全问题,由乙方自行负责。
7、主管至每家每户的分管连接,必须按照甲方要求施工。
六、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字后生效。
包工协议书
甲方委托乙方安装轻钢结构厂房,经甲乙双方协商一致,签订如下协议:
一、工程地点:
工程规格:_______________。
工程用料:立柱主梁次梁工程承包方式:
轻钢结构:_______________。
工程人工费共计人民币:_______________元。
二、甲方工作。
甲方应无偿向乙方提供水电食宿。
甲方应向乙方提供合法的.建筑施工用地以及安全的施工场地,因甲方问题造成乙方发生的工伤事故,甲方应按国家法律规定承担赔偿责任。
甲方应及时提供给乙方所需施工材料,工程用款及一切可消费性材料(如:油漆、焊条、氧气、吊装及运输等)。如果提供不及时,一切误工误时全部由甲方承担。
甲方应向乙方提供图纸一份或施工方案,施工过程中,工程如有变动甲方应提前告知乙方并详细说明及纠正乙方在施工中造成的失误。
三、乙方工作。
乙方应提前向甲方提供所需材料清单。
乙方应配合甲方在施工过程中提出的变动,但不超出施工范围。
乙方在施工中必须人人上险,如造成工伤事故,由乙方按过国家法律规定自行承担。
四、付款方式。
按进度付款(因款项拨付不及时影响施工与乙方无关)。合同签订后预。
付;柱梁原材料进场后付;钢架组装完成后再付;彩板进场后再付;屋面板安装完成后再付。工程施工完成后付清全部费用。
五、此协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
包工协议书
随着法律知识的普及,合同对我们的帮助越来越大,它也是实现专业化合作的纽带。相信大家又在为写合同犯愁了吧,以下是小编为大家整理的包工协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
合同签订地:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
1、工程量:
2、承包形式:
1、开工日期:
2、竣工日期:
3、合同总工期为 工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。
1、工程质量达到省优至鲁班奖;
2、工程质量评定等级为优良;
3、符合国家质量验收标准;
4、双方约定的标准、具体为:
本合同工程价款结算采用下列种方式:
1、采用一次性包死总价的固定价格方式,总价为,如今后涉及工程变更和增加工程量的,增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内,双方不再签订补充协议,若变更增加工程量超过5%的,双方应另行签订补充协议。
2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行:
(1)工程预算价:(工程结束后按实结算)
工程单价:(含外运等其他一切费用)
(2)按实际发生的'工程量,结合江苏省有关工程定额标准计算,由乙方报决算价,经监理及甲方审核后,由**事务所或进行审计确认。
(3)所有工程量必须在每月日前,由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告,须经监理及甲方审核同意。
(4)若涉及工程变更及增加工程量的,须经甲方项目负责人下达指令,变更签证除应由监理方签字外,还须由甲方工程部和有关项目负责人签字,并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字,并由甲方分管领导签字,以及最终由总经理审批后方可生效,否则甲方有权不予认可。
(5)变更工程量在总承包价5%以内,无需追加合同,超过5%,须另订合同。
(6)取费标准及说明:土石方量测量执行省市有关土石方验收标准,土方量按实结算。
(7)工程量核算确认方式说明:完成合格工作量上报甲方审核报批,并编制统计报表上报监理,取得监理、甲方的确认后方可。
(8)合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。
1、本工程预算款为:
扣回工程预付款的方式为:
2、工程款按方式支付,具体为:
(1)本工程无预付款;
(3)总工程款的%作为质量保证金,若无质量问题及其它违约情形,后支付给乙方。相反,如存在质量问题及出现其它违约情形,甲方有权直接扣付乙方质保金,如给甲方造成的损失超过质保金数额,乙方对超出部分仍应予赔偿。
1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保。
2、项目经理须持有省建委核发的岗位证书,且在建工程不得超过两个,项目经理在现场的时间每天不低于小时,负责处理工程上有关事务。
3、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
4、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。
5、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。
6、甲方及监理应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,出具限期书面整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。
7、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收,乙方在竣工后天内提供符合规范性要求的竣工图及全部竣工资料,并应一式两份。
8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方、监理的要求,禁止随地洒落、倾倒。
1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,安排图纸技术交底。
2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。
3、项目经理:
现场代表(乙方):
监理:
现场代表(甲方):
4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。
3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。
5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。
6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。
7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。
1、按约定提供图纸资料,及进行图纸技术交底。
2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商,并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。
3、履行其它本协议约定的义务以及负责
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。
3、应注意保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。
4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。
5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场维修,日内维修完毕,否则维修费从质保金中扣减。
6、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。
1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的承担违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%-10%承担违约金。
1、本协议经双方签章后生效。
2、本协议于年月日在签署。
3、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
4、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
法定代表人: 法定代表人:
授权代表(签字): 授权代表(签字):
年月日 年月日
包工程协议书
发包方(甲方):。
承包方(乙方):。
依据《中华人民共和国合同法》和《建筑设计工程施工合同》的有关条款,结合本工程的具体实际情况,甲、乙双方本着诚信合作、平等自愿、互惠互利的原则,甲方将所开发的项目土石方开挖及运输工程承包给乙方施工,经友好协商,达成如下协议:。
第1条:工程概况:。
1.3承包内容:以甲方提供的设计图纸区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表;达到技术标准和甲方要求。
1.4承包方式:施工总承包。
1.5工期:天。
1.5.1开工日期:20__年月日
1.5.2完工日期:20__年月日
1.5.3若实际开工日期系由原因或不可抗力因素造成滞后,则以发包正式批准的实际开工之日为准;以上工期为确保总工期,乙方必须根据现场实际情况及工作量安排好机械台班数量及运输力量。
1.6工程质量等级。
1.6.1本工程严格按照国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准gb50300-20__》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范gb-50202-20__》、《建设工程安全生产管理条例20__》等进行施工和验收。
1.7.1综合单价:。
(1)挖掘场内土石方,红线范围内本桩利用挖填方(中对中),按元/m3包干价执行;。
(2)挖掘场内土石方外运到甲方指定地点(如有)的,按元/m3包干价执行;。
(3)外调甲方其他项目土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;。
(4)外购土石方至工地平整、碾压夯实,按元/m3包干价执行;。
以上包干价工作内容包括但不限于机械进出场、清表、清淤、上车、内外运输、平整、碾压、刷坡、基坑基础开挖、房芯回填、便道及外部环路维护、清扫、洒水、迎检等)。土石方工实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。
1.7.2若基础挖掘采用炮机方式进行开挖,根据工程量及现场施工实际情况,双方同意价格执行市场平均价格。
1.7.3此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要求及相关工期指令而发生的赶工费。(其中:运土中城建规定各种费用.办理各种政府要求的手续,由甲方自行承担。)。
1.7.4计量方式和验收。
本工程土石方工程量以该项目开挖方实际方工程量计算,计算结果计立方米经双方认可并盖章后作为该项目计价的土石方工程量依据。
第2条:双方责任。
2.1甲方责任。
2.1.1检查施工进度计划完成情况。
2.1.2按合同条款支付工程款项。
2.1.3甲方为乙方提供倒土场地。
2.2乙方责任。
2.2.1提供进场施工必备的有关资料和文件,证明其有能力承接工程资质的有关材料。
2.2.3施工现场内,工程竣工交验前,乙方应配合专门的管理人员及相应的管理措施对自己的机械设备、材料物资等加强管理。如损失或被损坏,由乙方自行负责。
第3条:双方驻工地代表人及履行合同约定的职责。
3.1甲方驻工地代表人:电话:
3.2乙方驻工地代表人:电话:
3.3乙方应接受甲方的合理指令、通知。甲方的指令、通知均以书面的形式由甲方代表签字后发给乙方。通知持有异议,应在签收后24小时内提出书面报告,甲方在收到乙方的报告后24小时内作出修改或维持原指令的决定,并以书面形式通知乙方,乙方应予执行。因指令或错误造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。如乙方接受指令或通知后,在规定的时间内未提出指令的工作,所发生的一切费用不论低均在乙方工程款中扣除。在施工过程中,如乙方的施工质量或施工人、财、物的投放无法满足合同要求,进度计划不能按期完成而影响工程总进度计划,且在限期内没有修正或弥补,除按合同违约条款执行外,甲方有权采取另行选择队伍进场施工等措施,以确保工程质量和进度。
第4条:工期延误。
对以下原因造成工期推迟,经甲方确认后,工期可顺延。
4.1因甲方未按约定完成工作或甲方提出更改设计导致中断施工。
4.2下雨超过8小时以上不能施工。
4.3因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工。
第5条:工程付款。
5.2该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料后,剩余尾款待收到建设方拨付对应工程款之日起15个工作日内付清。
5.3支付方式:银行转账支付。乙方在结算时须合法税票。
5.4工程竣工后,甲方应组织相关单位、部门人员等在15个工作日内进行验收。
第6条安全施工。
6.1乙方应严格执行安全操作规程,对进场人员进行必要的安全教育和安全技术交底工作,遵守甲方制定的关于安全生产的规章制度。
6.2乙方应做好作业区域的安全防护,给现场作业的工作人员提供足够的安全帽、安全带等安全劳动保护用品,作业人员的人身安全防护工作。
6.3乙方应指派足够的负责安全的专兼职工作人员专门处理安全及防止人员在乙方分包区域的人身安全事故方面的问题。进入乙方作业区的所有人员(含来自甲方或其它乙方的人员)违反了文明及安全方面的规定,均应接受到规定的处罚,此类处罚甲方认同。乙方指定的安全人员应能胜任此项工作,并有权执行各种指示及采取防止事故发生的预防措施。
6.4乙方应对甲方为对工程安全而设置的标志、指令警牌、护栏、盖板、安全网板等做好保护并进行必要的加强维护。
第7条:转让。
本合同不得转让,未经甲方许可,本合同工程乙方不得另行转包。
第8条:违约及处理。
8.1甲方代表不能及时发出必要指令、确认,不按合同的约定履行其义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约,相应顺延工期,并按本合同有关条款承担责任和费用。
8.2乙方不能按合
包工协议书(热门20篇)
本文2024-04-16 08:06:04发表“文库百科”栏目。
本文链接:https://www.wenkubao.com/article/81976.html