合同协议具有可操作性，可以帮助双方更好地控制和管理风险。您可以通过访问以下链接获取更多关于合同协议的范文和相关信息。

监理工程师考试《合同管理》训练试题

某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。

a.必须适用违约金条款

b.必须适用定金条款

c.可以选择适用违约金或定金条款

d.两者都不能适用，因约定无效

正确答案：c

第 2 题

在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。

a.工程维修

b.清理施工现场

c.报送竣工报表

d.财务结算

正确答案：d

第 3 题

某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元。

a.10

b.25

c.20

d.35

正确答案：b

第 4题

下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式

正确答案：d

第 5 题

a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性( )。

a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款

b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款

c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失

d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失

正确答案：a

第 6 题

工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b

第 7 题

施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。

a.撤销权

b.不安抗辩权

c.后履行方抗辩权

d.同时履行抗辩权

正确答案：d

第 8 题

某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。

a.发包人

b.监理单位

c.承包人

d.维修公司

正确答案：a

第 9 题

监理人开始实行分包合同的前提是( )。

a.签订分包合同协议

b.行政主管部门备案

c.委托人书面同意

d.分包形式合法

正确答案：c

第 10 题

依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。

a.招标公告

b.投标书

c.寄送的价目表

d.招股说明书

正确答案：b

第 11 题

(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。

a.地震灾害导致施工暂停

b.恶劣气候影响施工安全

c.社会动乱影响施工进度

d.图纸设计错误导致的工程返工

正确答案：d

第 12 题

当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立。

a.签订合同

b.承诺生效

c.签订确认书

d.双方签字

正确答案：c

第 13 题

按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。

a.不再负责处理有关设计问题

b.仍应无偿负责处理有关设计问题

c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更

正确答案：c

第 14 题

设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。

a.要约生效

b.承诺生效

c.合同成立

d.合同生效

正确答案：c

第 15 题

合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

a.合同公证书

b.仲裁协议书

c.履约保函

d.合同担保书

正确答案：b

第 16 题

(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工

正确答案：c

第 17 题

下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。

a.联合体投标没有联合体协议书

b.投标工期长于招标文件要求的工期

c.投标报价的大写金额与小写金额不一致

d.投标文件没有投标人授权代表的签字

正确答案：c

第 18 题

为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。

a.有权代理

b.法定代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：b

第 19题

当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )。

a.直接向承包商发出终止合同的通知

b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回

c.立即进驻现场，自行修复

d.根据履约担保处理

正确答案：b

第 20 题

某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。

a.建设工程委托监理合同

b.中标函

c.建设工程委托监理合同标准条件

d.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案：d

注册监理工程师《合同管理》预测试题

1.下列关于合同价款说法正确的是()。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

答案ab。

2.关于固定价格合同说法正确的是()。

a.合同的价款是不可调整的。

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。

e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。

答案cde。

3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。

a.合同双方分担风险。

b.一般用于工期较长的工程合同中。

c.发包人负担工程成本。

d.发包人支付承包人酬金。

e.可用于灾后修复工程。

答案cde。

4.发包人原因延期开工时，工程师应()。

a.以书面形式及时通知承包人。

b.赔偿承包人由此造成的损失。

c.批准工期顺延。

d.审核由此给承包人造成的损失。

e.口头通知承包人。

答案acd。

5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。

a.单价不符，由发包人承担所有差价。

b.到货时间早，发包人承担保管费。

c.数量多，由承包人负责运出工地。

d.规格不符，承包人可拒收。

e.延误的工期不予顺延。

答案abd。

6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。

a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。

b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。

c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。

d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。

e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。

答案abd。

7.关于施工质量控制说法正确的是()。

a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。

b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。

c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。

d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。

e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。

答案acd。

8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。

答案ab。

9.工程师发布暂停施工的原因包括()。

a.外部条件的变化。

b.协调管理的需要。

c.施工质量不合格。

d.施工中遇到古迹需保护。

e.承包人调换技术员。

答案abcd。

10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。

a.设计变更。

b.非承包人原因停电。

c.分包人的施工干扰。

d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行

e.交通部门修理公路影响材料运输进度。

答案abde。

11.有关变更的说法，正确的是()。

a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。

b.工程中常发生的变更是设计变更。

c.其他变更仅指工程质量标准变更。

d.承包人不可要求设计变更。

e.只有发包人才能提出设计变更。

答案ab。

12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。

a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。

b.增减合同中约定的工程量。

c.改变有关工程的施工时间和顺序。

d.其他有关工程变更需要的附加工作。

e.变更工程质量标准。

答案abcd。

13.对于确定变更价款的程序，应该是()。

a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。

b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。

c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。

d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。

e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。

答案abce。

14.确定变更价款的原则包括()。

a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。

b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。

c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

答案abcd。

15.关于对工程量确认的说法正确的是()。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。

答案abd。

16.工程进度款的计算内容包括()。

a.实际完成的工程量价款。

b.工程师批准的索赔款。

c.本期应扣回的预付款。

d.设计变更调整的合同款。

e.保修金的退还。

答案abcd。

17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。

a.识别可能发生不可抗力的因素。

b.督促当事人转移不可抗力风险。

c.督促承包人采取有效防范措。

d.审核不可抗力对承包商造成的损失。

e.发生不可抗力采取的有效手段。

答案abce。

18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。

a.由承包人组织。

b.试车合格，工程师签字。

c.发包人按要求做好准备工作。

d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。

答案abc。

19.关于竣工验收下列说法正确的是()。

a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。

b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。

c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。

d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。

e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。

答案abc。

20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。

a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。

b.屋面防水工程为5年。

c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。

d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

e.电气管线、给排水管道为2年。

答案abde。

注册监理工程师《合同管理》预测试题

1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。

a.生产工艺设计变更。

b.工程分包人的资格。

c.确定设计标准。

d.调换承包人工作不力的有关人员。

e.选择工程总承包人。

2.监理人的附加工作包括(cde)。

a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。

b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。

c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。

d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。

e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。

3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。

a.按监理工程概预算的百分比计算。

b.按参与监理工作的年度平均人数计算。

c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。

d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。

e.按委托人提出的方法。

4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。

a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。

b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。

c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。

d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。

e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。

5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。

a.发包人与设计协商并经设计人同意。

b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。

c.该部分设计成果需经设计人审查批准。

d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。

e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。

6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。

a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。

c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。

d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。

e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。

7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。

a.编制方案设计b.费用的支付。

c.设备设计的编制d.参加初步审查。

e.参与工程施工招标。

8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。

a.发包人应提供的资料b.费用的支付。

c.双方责任d.工程概况。

e.违约责任。

9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。

a.工期较长工程b.工期较短工程。

c.施工简单工程d.施工复杂工程。

e.紧急工程。

10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。

a.确定水准点和坐标控制点。

b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。

c.提供进度统计报表。

d.提供和维修围栏设施。

e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。

11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。

a.固定总价合同的价款是不可调整的。

b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。

c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。

e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。

12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。

a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。

b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。

c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。

d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。

e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。

13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。

a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。

b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。

c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。

d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。

e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。

14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。

a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。

b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。

c.工程严禁任何部分甩项竣工。

d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。

e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。

15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。

a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。

b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。

d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。

e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。

16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。

a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。

c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。

e.减少对工程质量的检测试验项目。

施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。

a.由业主选定并管理。

b.与承包商签订合同。

c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。

d.承担不属于承包商应完成工作的施工。

e.由承包商负责协调管理。

18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。

a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。

b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。

c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。

d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。

e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。

19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。

a.双方提名的成员代表各自的单方利益。

b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。

c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。

d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。

e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。

20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。

a.不可预见的外界条件。

b.施工中遇到文物和古迹。

c.异常不利的气候条件。

d.业主或其他承包人的干扰。

e.后续法规的调整。

监理工程师《建设合同管理》冲刺试题

1.施工企业提交的履约保函，属于《担保法》规定的( )担保。

a.留置

b.定金

c.质押

d.保证

2.下列财产中，不可以作为抵押物的是( )。

a.抵押人所有的房屋和其他地上定着物

b.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

c.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

d.抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权

3.在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是( )。

a.甲某的行为属无权代理，该合同无效

b.甲某的行为属表见代理，该合同有效

c.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

4.被代理人取得或者恢复民事行为能力可以导致( )关系的终止。

a.委托代理

b.转代理

c.意定代理

d.指定代理或法定代理

5.由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，( )一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

a.监理单位

b.发包人

c.设计单位

d.总监理工程师

6.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是( )。

a.确定中标价

b.衡量各投标书优劣的依据

c.确定合同价

d.确定投标人实现各种指标的依据

7.关于主合同与从合同的叙述中，有误的是( )。

a.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

b.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

c.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

d.借款合同是典型的从合同

8.某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我公司欲以3 300元/t的价格购买函25的螺纹钢30 t，有意者请于3 d内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”请问，乙公司发出的这份通知属于( )。

a.承诺

b.要约

c.反要约

d.要约邀请

9.关于要约和承诺生效的表述中，有误的是( )。

a.要约到达受要约人时生效

b.承诺的通知发出时生效

10.关于不要式合同的成立的说法中，不正确的是( )。

a.在一般情况下，要约生效的地点为合同成立的地点

b.采用数据电文形式订立合同的，收件人的任意营业地均可为合同成立的地点

c.当事人对合同成立的地点可以另行约定

d.如果法律法规、当事人对合同的形式、程序没有特殊的要求，则承诺生效时合同成立

11.一般说来，依法成立的合同，自( )生效。

a.成立时

b.登记后

c.交付定金后

d.备案后

12.某施工单位的材料员乙，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后乙被单位开除，但 甲公司并不知情。乙用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订钢材采购合同，则该合同为( )合同。

a.无效

b.有效

c.可撤销

d.效力待定

13.某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为( )合同。

a.有效

b.无效

c.可变更、可撤销

d.效力待定

14.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据《合同法》的规定，下列表述中正确的`是( )。

a.合同无效，但已履行部分双方不再返还

b.合同无效，已履行部分双方返还

c.合同已成立，甲公司承担违约责任

d.合同未成立，已履行部分双方相互返还

15.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，( )是处理无效合同的主要方式。

a.赔偿损失

b.赔礼道歉

c.返回财产

d.追缴财产，收归国有

16.某合同具有法律约束力的首要表现是( )。

a.合同履行

b.合同转让

c.合同变更

d.合同成立

17.关于合同变更的叙述中，不正确的是( )。

a.合同变更必须针对有效的合同

b.协商一致是合同变更的必要条件，任何一方都不得擅自变更合同

c.如果当事人对合同的变更约定不明确，视为已变更

18.按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用( )。

a.过错责任原则

b.严格责任原则

c.无过错责任原则

d.惩罚性责任原则

19.人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起( )个月内做出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

a.2

b.3

c.4

d.6

20.关于招标阶段解答投标人质疑的说法中，不正确的是( )。

b.如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准

注册监理工程师《合同管理》预测试题

b泥沙和漂浮物。

c水位。

d流量。

选b。

2.地表水取水构筑物分为固定式和活动式两大类，下列何项属于固定式取水构筑物型式?

a岸边式缆车式水泵直接吸水式。

b岸边式河床式浮船式。

c岸边式河床式斗槽式。

d河床式斗槽式渗渠。

选c。

3.粒径不均匀滤料在反冲洗时处于流态化状态，反冲洗结束后产生较大粒径滤料分布在下层的自然分层现象，其主要原因是：

a大粒径滤料密度较大，容易先沉到下层。

b大粒径滤料比表面积较小，下沉时受水流阻力较小，容易先沉到下层。

c大粒径滤料受水的.浮力较小，容易先沉到下层。

d大粒径滤料不受水中颗粒布朗运动撞击作用。

选b。

a靠近支流河道出口处的支流河道上。

b支流河道出口处的干流河道上。

c支流河道出口处的上下游足够距离的干流河道上。

d支流河道和干流河道汇合处夹角最小的地方。

选c。

5.选择岸边式取水构筑物的位置，除了水量充沛，水质、地质条件较好，水位变化幅度不大的条件外，还应要求：

a江河岸边较陡，主流近岸，岸边有足够水深。

b江河岸边平坦，风浪不大，河床有足够水深。

c江河岸边平坦，水流顺直，岸边有足够场地。

d江河岸边较陡，主流冲顶，岸边有足够水深。

选a。

注册监理工程师《合同管理》预测试题

1、转让是属于合同主体的变更。()。

a、是。

b、否。

2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。

a、是。

b、否。

3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()。

a、是b、否。

4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。()。

a、是。

b、否。

5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()。

a、是。

b、否。

6、fidic条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()。

a、是。

b、否。

7、招标是要约，投标是承诺。()。

a、是。

b、否。

8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。

a、是。

b、否。

c、是。

d、否。

9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同()。

a、是。

b、否。

10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。

a、是。

b、否。

单项选择题。

1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。

a、经工程师批准。

b、经发包人批准。

c、由承包人自行决定。

d、由承包人通知发包人。

2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。

b、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔。

c、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告。

d、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告。

3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。

a、检查承包人现场同期的记录。

b、指示承包人缩短合同工期。

c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定。

d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。

4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。

a、由业主负责。

b、由设计单位负责。

c、由承包商负责。

d、由业主与承包商各负一半。

5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。

a、发包人。

b、承包人。

c、工程师。

d、发包人与承包人共同。

6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。

a、监理人。

c、发包人。

d、发包人和监理人。

7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。

a、业主。

c、承包商。

d、分包商。

8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。

a、发包人。

b、承包人。

c、发包人和承包人共同。

d、监理人。

9、颁发接收证书之日即为。

a、竣工日。

b、合同解除日。

c、缺陷责任期结束日。

d、完工日。

10、设计招标应采用（）方式进行招标。

a、公开。

b、邀请。

c、询价。

d、方案竞选。

11、能够作为保证人的为()。

a、法人的职能部门。

b、公司。

c、学校。

d、幼儿园。

12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。

a、不必追究对方的违约责任。

b、按300t的数量计算违约金。

c、按100t的货款计算违约金。

d、按逾期15天的时间计算违约金。

13、承包人采购的材料，在使用前应（）。

a、按工程师的要求进行检验。

b、由发包人负责检验。

c、检验费由发包人承担。

d、不合格可使用。

14、承包人负责采购的材料和设备，应()。

a、发包人负责检验试验，费用发包人承担。

b、发包人负责检验试验，费用承包人承担。

c、承包人负责检验试验，费用承包人承担。

d、承包人负责检验试验，费用发包人承担。

15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。

a、由施工单位直接向设计单位索赔。

b、由设计单位全额承担。

c、由建设单位全额承担。

d、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。

16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。

a、增加合同中约定的工程量。

b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。

c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。

d、更改工程有关部分的'标高。

17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

a、定金。

b、抵押。

c、质押。

d、留置。

18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。

a、节省招标费用。

b、招标时间短。

c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。

d、竞争激烈。

19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。

a、正常监理工作。

b、附加监理工作。

c、额外监理工作。

d、新的委托监理合同工作。

20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。

a、行政管理机关。

b、人民法院。

c、仲裁委员会。

d、调解委员会。

21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。

a、物。

b、智力成果。

c、行为。

d、财。

22、能够留置的财产仅限于（）。

a、不动产。

b、动产。

c、专利权。

监理工程师《建设合同管理》训练试题

1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是(  )。

a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

b.应当由乙、丙公司承担连带责任

c.应当由丙公司承担全部债务

d.应当由乙公司承担全部债务

2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从(  )之日生效。

a.合同签订

b.合同登记

c.约定交付定金

d.实际交付定金

3.下列选项中，不属于无权代理的是(  )。

a.没有代理权而为代理行为

b.超越代理权限为代理行为

c.代理权终止为代理行为

d.不当代理行为

4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是(  )。

a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担

b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一

d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是(  )。

a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行

b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效

c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失

d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式

6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括(  )。

a.丧失商业信誉的

b.拖欠工程费的

c.抽逃资金以逃避债务的

d.经营状况严重恶化的

7.建设工程合同属于(  )。

a.单务合同

b.从合同

c.双务合同

d.无偿合同

8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是(  )

a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝

b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用

c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系

d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任

9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则(  )。

a.施工合同成立，且生效

b.施工合同成立，但不生效

c.施工合同不成立，但有效

d.施工合同不成立，不生效

10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的(  )倍，为显失公平。

a.2

b.3

c.4

d.5

11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是(  )。

a.先履行抗辩权

b.同时履行抗辨权

c.后履行抗辩权

d.代履行抗辩权

12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按(  )的市场价格履行。

a.履行合同时订立地

b.履行合同时履行地

c.订立合同时订立地

d.订立合同时履行地

13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是(  )。

a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

b.交付不动产的，在不动产所在地履行

c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行

d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行

14.下列选项中，(  )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。

a.提存

b.抵押

c.保全

d.留置

15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付(  )万元承担违约责任。

a.8

b.16

c.20

d.28

16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是(  )。.

a.邀请对象的数目不应少于5家

b.邀请对象的数目以5～7家为宜

c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间

d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差

17.在开标时判定为无效的投标文件，应当(  )。

a.在初评阶段淘汰

b.不再进入评标

c.在详评阶段淘汰

d.在定标阶段淘汰

18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目(  )方式发包。

a.应该采用邀请招标

b.应该采用公开招标

c.可以采用直接委托

d.应该采用议标

19.公开招标的优点不包括(  )。

a.招标人的选择范围较广

b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人

c.有利于取得有竞争性的报价

d.招标时间短、费用低

20.下列选项中，(  )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。

a.暂列金额

b.保留金

c.预付款

d.暂估价

注册监理工程师《合同管理》预测试题

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)。

1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(d)意见。

2、下面表述中错误的一项为(d)。

a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作。

b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案。

c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。

d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可。

3、建设工程监理的基本程序宜按(d)实施。

a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作。

b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作。

c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收。

d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料。

4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d)。

a.平行检验b.交接检验c.隐蔽工程验收d.互检。

5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程(c)使用年限。

a.经济b.最长c.合理d.法定。

6、下列各项活动中，(d)属于工程建设监理。

a.质量、工期、投资控制b.质量、工期、施工成本控制。

c.制定设计文件并对设计目标控制d.确定工程项目总目标。

7、项目监理人员应参加由(b)组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

a.总承包单位b.建设单位c.设计单d.监理单位。

8、凡是(b)的单位，均可称为监理单位。

a.经监理资质管理部门审查批准b.取得监理资质证书，具有法人资格。

c.从事工程建设监督管理活动d.从事工程建设招标代理活动。

9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b)。

a.合格b.基本合格c.不合格d.基本不合格。

10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(c)关系。

a.对立b.统一c.既对立又统一d.既不对立又不统一。

11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有(c)性。

a.公平b.科学c.独立d.公正。

12、工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

a.可行性研究b.项目决策c.勘察设计d.施工。

13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是(b)。

a.有大量的隐蔽工程b.施工中未及时进行质量检查。

c.工程质量的评价方法具有特殊性d.工程质量具有较大的波动性。

14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(c)属于监控主体。

a.设计单位b.施工单位c.工程监理单位d.勘察单位。

15、施工图设计文件审查是(c)对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。

a.建设行政主管部门b.工程质量监督机构。

c.依法认定的设计审查机构d.设计主管部门。

16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有(d)的复工指令方可复工。

a.业主代表b.施工单位负责人。

c.监督站负责人d.监理工程师。

17、对于质量控制点，一般要(a)，再制订对策和措施进行预控。

a.事先分析可能造成质量问题因b.事先分析施工过程中的关键工序。

c.分析施工过程中的薄弱环节d.分析施工过程中质量不稳定的工序。

18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(d)程序。

a.质量预控b.承包商自检c.质量检验d.技术复核?

19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作。

的人员一般为(b)。

a.监理员b.专业监理工程师c.总监理工程师代表d.总监理工程师。

20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由(b)共同签署。

a.建设单位、设计单位、施工单位、监理。

监理工程师《合同管理》训练试题

某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。

a.法定代理

b.表见代理

c.指定代理

d.委托代理

正确答案：d,

第 2 题

当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。

a.签订之日

b.登记之日

c.担保之日

d.清偿之日

正确答案：b,

第 3 题

质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。

a.转移占有

b.约定保证期间

c.债权人优先受偿

d.转让办理登记

正确答案：a,

第 4 题

中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。

a.业主提交履约担保

b.投标有效期

c.撤销投标书

d.保证书退还

正确答案：b,

第 5 题

下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。

a.法定代理

b.表见代理

c.委托代理

d.指定代理

正确答案：a,

第 6 题

合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。

a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

b.要约以非对话方式作出的.，承诺应当在合理期限内到达

c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案：a,

第 7 题

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。

a. 4月1日

b. 5月1日

c. 5月20日

d. 6月30日

正确答案：a,

第 8 题

某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。

a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿

b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货

d.合同有效，货款应由a企业支付

正确答案：d,

第 9 题

下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

a.质量

b.数量

c.标的

d.价款或者报酬

正确答案：c,

第 10 题

材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。

a.不安抗辩权

b.同时履行抗辩权

c.后履行抗辩权

d.合同中止履行的抗辩权

正确答案：c,

第 11 题

建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。

a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案：b,

第 12 题

设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。

a.严格性

b.完整性

c.灵活性

d.系统性

正确答案：d,

第 13 题

执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。

a.新价格

b.市场价

c.原价格

d.双方协商的价格

正确答案：a,

第 14 题

某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。

a.8

b. 16

c.20

d. 28

正确答案：c,

第 15 题

依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。

a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密

b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议

c.负责合同的协调管理工作

d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料

正确答案：d,

第 16 题

招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。

a.由招标人承担

b.由投标人承担

c.由双方平均分配

d.由双方协商解决

正确答案：b,

第 17 题

公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。

a.招标人

b.投标人

c.招标监督机构

d.监理工程师

正确答案：a,

第 18 题

在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。

a.将其退还投标人进行密封

b.进入初评阶段后确定为无效投标文件

c.作为无效投标文件，不再进入评标

d.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案：c,

第 19 题

对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。

a.归入无效投标书

b.不再进入详评

c.仍属于有效投标书

d.予以淘汰

正确答案：c,

第 20 题

全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。

a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少

b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少

c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多

d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多

正确答案：a,

监理工程师考试题《合同管理》

第 1 题 (单项选择题)

《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。

a.恢复建设项目

b.利用国际援助资金的项目

c.涉及秘密项目

d.使用专有技术项目

正确答案：b,

第 2 题 (单项选择题)

某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。

a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止

c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止

正确答案：a,

第 3 题 (单项选择题)

材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。

a.违约金

b.继续履行

c.赔偿损失

d.赔偿价差损失

正确答案：a,

第 4 题 (单项选择题)

《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。

a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误

b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失

c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立

d.监理人的'过失导致合同终止

正确答案：d,

第 5 题 (单项选择题)

依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。

a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力

b.索赔处理应尽可能协商达成一致

c.只能向有合同关系的对方提出索赔

d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬

正确答案：d,

第 6 题 (单项选择题)

fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。

a.不计入合同价格之内

b.用于不可预见项目使用

c.由工程师或承包商代表控制使用

d.专门用于承包商施工范围内工程使用

正确答案：b,

第 7 题 (单项选择题)

工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。

a.试车前

b.隐蔽前

c.隐蔽后

d.试车后

正确答案：b,

第 8 题 (单项选择题)

建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工

正确答案：b,

第 9 题 (单项选择题)

某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。

a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担

c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担

正确答案：a,

第 10 题 (单项选择题)

某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。

a.发包人

b.设计单位

c.承包人

d.监理单位

正确答案：b,

第 11 题 (单项选择题)

按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。

a.本该进行竣工检验日

b.缺陷通知期内补充检验通过日

c.工程实际移交日

d.业主实际使用日

正确答案：a,

第 12 题 (单项选择题)

承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。

a.竣工验收合格后14天内

b.竣工验收报告经发包人认可后28天内

c.自发包人收到竣工结算报告后28天内

d.收到竣工结算款14天内。

正确答案：d,

第 13 题 (单项选择题)

供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。

a.查点法

b.理论换算法

c.衡量法

d.经验鉴别法

正确答案：a,

执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。

a.原价格

b.市场价格

c.新价格

d.原价格和新价格的平均价

正确答案：c,

第 15 题 (单项选择题)

因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。

a.发包人

b.设备采购方

c.设计单位

d.承包商

正确答案：b,

第 16 题 (单项选择题)

工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。

a.发包人

b.监理人

c.设计人

d.承包人

正确答案：a,

第 17 题 (单项选择题)

建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

a.工程所在地

b.仲裁申请人所在地

c.纠纷发生地

d.双方协商选定

正确答案：d,

第 18 题 (单项选择题)

暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。

a.工程师

b.发包人

c.承包人

d.分包人

正确答案：a,

第 19 题 (单项选择题)

将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。

a.索赔目的

b.合同条款

c.索赔事件性质

d.索赔客体

正确答案：a,

第 20 题 (单项选择题)

在施工合同履行过程中，()是错误的。

a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认

c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义

d.承包人对工程师的错误指令不承担责任

正确答案：c,

注册监理工程师《合同管理》考试试题

合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。

a.履约担保

b.预付款担保

c.定金担保

d.实物担保

正确答案：b

第 2 题

建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。

a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

正确答案：d

第 3 题

(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。

a.开标

b.发出中标函

c.提交履约保证

d.开工

正确答案：c

第 4 题

fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。

a.合同签字日

b.下达开工令

c.基准日

d.风险事件发生日

正确答案：c

第 5 题

依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

d.委托人拒付合理化建议奖

正确答案：b

第 6 题

项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。

a.委托代理

b.法定代理

c.指定代理

d.转代理

正确答案：a

第 7 题

接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。

a.要约到达受要约人之前

b.承诺通知到达要约人之前

c.承诺通知发出之前

d.承诺通知到达要约人之后

正确答案：a

第 8 题

承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。

a.工程延误索赔

b.工程变更索赔

c.工程加速索赔

d.合同工期索赔

正确答案：c

第 9 题

某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。

a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人

b.修改招标文件后重新招标

c.改为直接发包

d.用原招标文件重新招标

正确答案：b

第 10 题

某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。

a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

b.工程师对确认进度计划负