退还租金协议（热门17篇）

栏目：文库百科作者：文库宝发布：2024-02-03 17:30:17浏览：861

退还租金协议（热门17篇）

在签订合同协议之前，双方需充分了解各自的权利和责任。下面是一些关于合同协议的示例范文，让我们一起来学习一下范文的结构和要点。

保证金退还协议书

甲方：

法定代表人:。

住所地:。

乙方：

法定代表人:。

住所地:。

为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。

2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。

3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。

4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。

2、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的.导线接电。

3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用"一地一线"方式用电。

4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。

5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。

6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。

7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。

8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。

1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。

2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。

3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。

4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。

5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。

甲方：

乙方：

日期：

保证金退还协议书

法定代表人职务____________。

单位地址____________。

联系电话____________。

委托代理人职务联系电话____________。

申请事项：____________。

事实与理由：____________。

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，____________。

收款人名称为，____________。

票据号码为____________，票面金额为____________，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

区人民法院。

申请人：__________。

___年___月___日。

保证金退还协议书

甲方(委托人)：石家庄华凯电力工程有限公司乙方(被委托人)：

甲乙双方经友好协商，本着平等、自愿、诚实原则，达成以下协议：

一、甲方委托乙方办理110kv增村二回线路()界内的线下伐树木()棵，由甲方赔偿金额元，(大写)并保证本工程施工顺利进行。

二、工作进程1、工期：竣工日期为年月日。2、如果乙方不能保证甲方顺利施工，甲方不支付乙方任何费用，一切责任完全由乙方负责。

三、甲乙双方责任和义务1、甲方责任和义务(1)甲方有义务给乙方提供必要的资料、施工工期。以保证工程的顺利进行。2、乙方责任和义务(1)乙方应在本协议约定的时间内开始工作。(2)乙方应全程跟踪协调施工工作的办理，保证施工的顺利进行，直至工程结束。

四、违约责任1、因甲方未能及时支付协调费用并由此引起的时间延长，由甲方负责。2、甲乙双方均不得擅自修改或解除本协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，协商不成的，按以下两种方式项解决：(1)提请仲裁机构仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，工程结束并付清乙方费用后自动解除。

甲方：石家庄市华凯电力工程有限公司乙方：

签字：签字：

盖章：盖章：

年月日年月日。

保证金退还协议书

单位地址。

联系电话。

委托代理人职务联系电话。

申请事项：

事实与理由：

申请人于年月日在(丢票地址)因(丢票原因)。

丢失汇票/支票张，支付银行全称为，

出票人名称为，

收款人名称为，

票据号码为—，票面金额为，

法院于年月日出具了公告，现公告期已满，不须出具除权判决书特向法院申请退还保证金。

此致

*区人民法院。

保证金退还协议书

甲方：法定代表人:住所地:。

乙方：法定代表人:住所地:。

为明确甲乙双方在电力使用和管理中的权利和义务，使乙方安全、合理、有序地用电，经双方协商一致，达成以下协议，共同信守、严格履行。

一、办理用电申请乙电方要写出用电申请(其中包括电压等级、容量和用电地址)，经甲方办公室和公司领导签字同意后，由机动处负责安排专业电气人员根椐情况在合适的地方进行对接操作。

二、用电设施维护管理责任1、甲方与乙方之间的供配电设施，其产权分界点在用户计量表计处，即：分界点电源侧供电设施由甲方负责运行维护和管理;分界点负荷侧用电设施属乙方，由乙方自行运行维护和管理。2、双方分管的供电设施，除另有约定外，未经对方同意，不得操作或更动。当遇到危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡、设备损坏，或违约用电、窃电、欠费时，甲方可根据实际情况更动或操作乙方的供电设备。3、在乙方受电装置内安装的用电计量装置及电力负荷管理装置由甲方负责管理、保护并监视其正常运行，如有异常，及时通知乙方。4、甲方可不定期对乙方的用电情况进行检查，乙方应予配合。

三、供用电设施安全管理责任1、乙方对其所有的电气设备应定期进行检查、检修和试验，做好防触电措施，及时消除设备隐患，预防电气设备事故。22、乙方严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。3、乙方严禁私自改变低压系统运行方式，禁止采用“一地一线”方式用电。?4、乙方严禁拾取断落的电力导线;发现电线松弛对地安全距离不够或断落时，任何人不得靠近，要远离导线危险点、断落点8米，并保护好现场，同时立即报告电工处理;以免扩大事故范围。5、乙方发现有人触电，不要赤手拉触电人，应尽快断开电源。6、乙方应及时对可能危及受电线路廊道的树木、竹子进行修剪或砍伐。7、乙方应按规定安装漏电保护器;乙方未按要求安装漏电保护器、私自解除已安装的漏电保护器及擅自调整漏电保护器整定值，而引起的事故责任由乙方负责。8、乙方漏电保护器的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找甲方电工处理。四、约定事项及违约责任1、乙方未依照约定履行维护检查的义务，导致电气设备带病运行，存在安全隐患的，甲方有权对乙方直接中止供电。2、甲方应对乙方电气设备存在的隐患提出书面整改意见;乙方整改后，应及时进行验收。3、乙方临时用电应事先向甲方书面申请，电力设备安装、临时用电所需电线、插头、插座、开关应符号安全用电的要求;临时用电期间应设专人看管临时用电设施，用完及时拆除。4、乙方私拉乱接、违章用电，由此造成的触电事故，乙方必须依法承担全部法律责任。5、乙方未执行本协议或管理不到位，给甲方或社会带来人身、设备损害的，乙方必须依法承担全部法律责任。

保证金退还协议书

甲方：

乙方：

甲方为确保厂区内所有的监控系统、设备正常使用，委托乙方负责现有监控系统设备的安装、调试、维修与保养，经双方友好协商特签订如下协议：

甲方厂区内所有的监控系统设备定期保养、故障排除及安装。

1、乙方为保障甲方厂区内所有的监控系统设备正常运转，乙方将指定技术人员为甲方服务。

2、乙方接到甲方设备故障通知24小时内赶到甲方公司尽快排除故障。

3、监控设备及配件、网线等监控器材由乙方负责购买并安装、调试、维修与保养安装网络协议书安装网络协议书。

(1)甲方的责任。

2、乙方在为甲方软、硬件维护的过程当中，如碰到软、硬件重要的'商业数据需提前告知。

(2)乙方的责任。

1、乙方在维护过程中为甲方的商业数据保密，不可泄露第三方知道。

3、保障甲方手机、电脑能掌控厂区内所有平面图像。

4、乙方在为甲方软、硬件维护的过程中，如碰到软、硬件寿命终止或无法维修时，乙方需出资购买新件。

服务费用总额(小写：)，维修验收合格后付款(小写:)，预留(小写：20xx)质保金，质保期xx年安装网络协议书工作报告。

自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字盖章后生效。任何一方不得擅自变更或取消。单方面解除或变更本协议承担全部相关责任。

甲方：

乙方：

签字：

地址：

签字：

电话:。

传真：

电话：

年xx月xx日。

土地退还的协议书

身份证号：__________。

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定及双方本着平等、自愿、合法、自愿、诚实信用原则，就租赁土地事宜经协商达成如下协议：

乙方承租甲方土地面积_____平方米，用以____________________。

租赁开始时间为_____年_____月_____日，结束时间为_____年_____月_____日。若土地租赁期限已满，为保证乙方用地，乙方要求延长租赁期限，甲方无条件延长租期；租赁费按年计算。

本协议租金实行（_____年）支付制，租金总额（大写）_____租金支付方式为（现金）。

1、甲方有权按本协议约定向乙方收取相关的租金。

2、协议签订后一天内提供场地。

3、除有明确约定外，不得干涉乙方正常的生产经营活动。

4、乙方完工退场时，甲方不得以任何理由增加费用，干扰乙方退场。

5、甲方应负责协调相邻土地所有人之间的关系及周边道路的使用，相邻土地所有人不得以任何理由阻碍乙方施工生产。

6、甲方应提供出租权的有效证明、身份证、户口本等有效证件，经乙方验证后复印其文件备存。所有复印件仅供本次租赁使用。

1、乙方有权根据需要在承租的土地上新建、扩建、改建永久性或临时性建筑物、构筑物以保证生产，以及种植，如：种树、农作物，和养殖等。

2、乙方不得将租赁的土地使用权，进行转让和抵押给第三方。

3、乙方有义务按本协议约定的时间、方式和数量向甲方支付租金。

4、乙方如果需要改变土地用途的，应事先征得甲方同意并由甲方按有关规定报批后，重新协商。

1、本协议期限满后。

2、本协议有效期限内双方达成终止协议。

3、本协议任何一方因地震、风暴、水灾、战争等不可抗力丧失继续履行本协议的能力。

因不可抗力或其他不可归责于双方的原因，使土地不适于使用或租用时，甲方应协调解决，满足乙方正常使用。如果协调解决不了的，由此造成的损失由甲方承担。

租赁期满或协议因解除等原因提前终止的，乙方应于租赁期满或协议终止后5日内将租赁的场地交还甲方。乙方未按照约定交还的，甲方有权采取必要措施予以收回，由此造成的损失由乙方承担。

协议履行中发生的争议，由双方协商或镇政府有关部门协调解决。

本协议一式二份，甲方一份，乙方一份。自签字盖章之日起生效。

_____年______月_____日______年______月_____日。

文档为doc格式。

。

退还协议书精选_

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，法规，遵守平等，自愿，公平和诚信的原则，经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

2、乙方在收到保证金后，应按照招标文件规定的时间、金额、形式，在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内，汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务，进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。（如招标文件规定在指定银行换取发票）。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。

（2）若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

甲方代表：乙方代表：

签字（盖章）签字（盖章）。

年月日年月日。

甲方：xxxx有限公司。

乙方：oooo有限公司。

oooo有限公司（以下称乙方）于20xx年10月1日起接管xxxx有限公司（以下称甲方）服务的z小区，因甲方在财务移交时，乙方未收到甲方应移交的56户、金额在56000元z小区业主装修保证金，主要原因是其中有部分业主未交纳甲方的物业管理费，所以乙方没有责任对甲方提供的明细进行核实，为保证乙方接管后对z小区正常的运营管理和服务，减少乙方今后与业主为装修保证金产生不必要的矛盾。经甲乙双方经友好协商，就z小区业主装修保证金退还事宜，达成协议如下：

甲方的责任：

1、甲方承诺乙方全权负责z小区业主装修保证金的退还，负责解决相对应的问题，不留任何矛盾和问题给乙方，否侧甲方承担一切后果和责任。就装修保证金退还事宜，甲方将在小区公示告知业主：由甲方全权负责装修保证金的退还。

2、在z小区小区移交后，乙方在收缴物业费过程中，如由于装修保证金的问题与业主发生分歧，甲方的相关负责人必须前来解释并协调相关问题，如甲方拖沓、推诿，造成业主与乙方的矛盾，所造成的一切后果，由甲方承担。

二、押金退还的方式。

1、为更好的为业主服务，乙方同意先预放五户的装潢押金，金额5000元在乙方z小区项目处，用于20xx年10月1日以后凭a物业或甲方装潢押金凭证，不欠物业管理费的前来退还装修保证金的业主，乙方将根据甲方提供的《装修保证金未退明细表》做好记录，办理退还手续。五户费用结清后由乙方凭装潢押金单跟甲方办理结算，依次类推。如因欠费等其它原因的，乙方不能代办的，乙方及时联系甲方指定人员g。该经办人接到电话后1小时内甲方应到z小区办理业主退款事宜，如因甲方拖沓、推诿未能及时前来处理，使得业主与乙方产生矛盾所导致的一切后果，由甲方承担。

三、其它约定：

1、甲方提供的未移交56户、金额在56000元装潢押金作为本合同的附件，2、本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙各方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

四、合同的效力。

1、本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章之日起生效。

2、本协议一式四份，甲方、乙方、各二份，均具有同等法律效力。

3、本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具。

有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

签订地点：签订地点：

年____月____日年____月____日。

本协议一式四份，双方各执二份。

发包人（全称）：四川美术学院。

承包人（全称：重庆建工第三建设有限责任公司。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同中得未尽事宜协商一致，特订立补充协议一。

一、根据承、发包人双方签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程》施工合同中专用条款第4.2条履约担保4.2.1条“按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金（转账支票）方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金”。

由于该条未明确履约担保金的退还具体时间，现补充明确为：按照投标文件的规定，承包人向发包人以现金（转账支票）方式按中标金额的5%在合同签订后7日内交纳履约保证金，基础工程完工，经验收合格由发包人及监理人书面确认后7日内发包人向承包人退还履约保证金总额的20%（无息退还）；主体结构完工，经验收合格由发包人及监理书面确认后7日内退还履约保证金总额30%（无息退还），承包人承包范围内的工程全部完工，经发包人及监理人书面确认后7日内退还剩余的50%（无息退还）。

二、其他本补充协议若与原施工合同不一致的按本补充协议执行。此补充合同未涉及的条款，执行发包人与承包人签订的《罗中立美术馆暨四川美术学院美术馆建设工程施工合同》。本补充协议与原施工合同具有同等法律效力。

三、本协议一式捌份，发包人、承包人各执肆份。

发包人：承包人：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

地址：地址：

电话：电话：

20xx年月日20xx年月日。

甲方：太原市旅汽汽车租赁有限公司。

注册号：***。

公司地址：

乙方：

身份证号：

家庭住址：

甲乙双方于＿年＿月＿日签订了《汽车租赁合同》，该合同签订之日乙方已一次性向甲方交纳保证金人民币（小写）：元，（大写）：元。现双方本着公平公正自愿的原则，经双方友好协商，就解除租赁关系退还该合同项下保证金的相关事项达成如下协议：

一、乙方于＿年＿月＿日将所租车辆“大众捷达1.6l（手或自）动时尚型”车辆，其车牌号＿＿＿＿，发动机号＿＿＿，底盘号＿＿＿，交还甲方（开回甲方公司）。

二、甲方及时接收车辆并检查确认乙方在租赁期间：

（一）车辆是否有损坏或丢失，随车证件是否齐全；

（二）乙方是否已缴纳应缴款项（包括但不限于交通违章罚款）；

（三）乙方是否有违约行为。

如果甲方确认乙方在租赁期间车辆及随车证件齐全无损坏，无未缴款项，无违约，则全额退还乙方保证金。

如有车辆及随车证件损坏或丢失，则甲方在保证金中直接扣除相应的维修费用、停运损失及证件补办费用后将剩余保证金退还乙方。

如乙方存在未缴纳的款项，则甲方在保证金中直接扣除相应的款项后将剩余保证金退还乙方。

如乙方在合同履行期间存在违约，则按照《汽车租赁合同》计算违约金，扣除违约金后，将剩余保证金退还乙方。

三、若甲方在接收车辆并检查确认以上事项完成后十个工作日没有退还乙方车辆押金，则赔偿乙方违约金＿＿元（大写：＿＿＿＿＿）。

四、保证金退还明细：车辆维修费＿＿元，证件补办费＿＿元，停运损失＿＿元，乙方未缴款项＿＿元，乙方违约金＿＿元，其他费用＿＿元，扣除以上费用后剩余保证金＿＿元。本合同自年月日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，其他未尽事宜由双方协商解决。

甲方（盖章）：太原市旅汽汽车租赁有限公司。

经办人：

乙方（签字）：

签约地点：

时间：年月日。

租金押金退还申请书

xxx一百超市有限公司：

我公司自20xx年10月xx日租用位于xxxx，建筑面积为323平方米的房屋以来，深受贵司照顾和支持。由于我司近来经营形势一路走低，服务市场很低迷，亏损严重，故提出变更房屋租赁合同租金支付周期的申请，现向贵司申请能够将原租金一年一个支付周期变更为半年一个支付周期。

衷心希望我们的'申请能够得到贵司各位领导的`理解和支持，同时也恳请贵司能够根据我司情况同意我司的申请，感激万分！

此致

敬礼！

xxxx管理有限公司

20xx年10月31日

保证金退还协议书

________招标中心：

我方为________物业管理有限公司投标，招标编号为：________，所提交的投标保证金________元，请贵中心退还时划到下列帐户：

收款单位：________________。

开户银行：________________。

帐号：________。

特此申请!

投标人：

日期：

租金抵债协议

鉴于：

2.甲方通过公告竞标方式公开出售在建工程，乙方竞价成功。

甲乙双方经友好协商，就抵债物转让事宜，在平等互利的基础上达成以下协议，共同遵守：

甲方通过抵债方式获得下列抵债物。甲方对抵债物拥有处分权。现甲方将下列抵债物转让给乙方：

抵债物名称：的在建工程（建筑面积平方米，土地面积平方米），地号为号，房地产权证号为号。

第二条转让价格。

乙方通过竞价自愿受让上述财产。确定转让价格为人民币元（小写：人民币元）。

第三条保证金。

在本协议签订时，乙方向甲方支付人民币元（大写：人民币______________元）作为保证金。本协议生效后，由于乙方原因致使本协议无法履行时，甲方不退还保证金，以此作为乙方应向甲方承担的违约金。

由于甲方原因致使本协议无法履行时，甲方退还预付款，并不再承担其他法律责任。本协议实际履行后，该保证金冲抵乙方应付款。

第四条付款时间和付款方式：

乙方按以下时间和方式付款：

本协议生效后30日内，乙方向甲方支付人民币______________元（大写：人民币______________元）。

付款方式为：人民币资金的转帐支付。

第五条权利转移和风险转移。

1.甲方应在本协议签订之日起______________日内自______________款项付清之日起______________日内，在______________地方以______________方式向乙方交付所转让的财产，并同时提供有关权利证书和证明资料。甲方将协助乙方办理相关手续。

2.所转让财产的风险责任，自甲方按前款规定交付财产时起，由甲方转移给乙方。法律另有规定的除外。

如为根据法律要求需办理变更登记手续的财产，则。

1.甲乙双方应在本协议签订之日起__________日内到土地房屋管理机构办理相关变更登记和权利转移手续，并按规定承担且及时缴纳与此相关的税收、费用及土地出让金。

2.所转让财产的权利的转移遵循当地房屋管理机构的规定。

3.所转让财产的风险责任，自财产转移至乙方时起，由甲方转移至乙方。

4.由于政府原因致使办理转让手续的迟延，不得归责于甲方。

第六条抵债物质量。

因乙方购买的该等财产系甲方以物抵债财产，乙方在购买时已对其质量状况有充分了解。本协议签订后，乙方不得再以前述理由要求解除本协议，并要求甲方退还预付款。

第七条税费。

在本协议土地使用权转让和项目开发权更名过户过程中，涉及到政府主管部门及政府部门指定的机构应收取的各种税费，双方应按照有关部门的规定，承担各自相应部份。

第八条违约责任。

乙方应严格按照本协议第三条和第四条确定的支付时间和支付方式向甲方履行付款义务。若乙方履行期限届满时未将该款项支付完毕，则甲方有权利对逾期支付部分按每日______________比例收取违约金；并有权单方面解除本协议，并要求乙方承担购买款总价______________比例的违约金，甲方已收保证金可用于冲抵部分违约金。

第九条法律适用与纠纷解决方式。

1.本协议适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2.本协议执行期间，如遇不可抗力致使协议无法履行的，双方应按有关法律法规规定及时协商处理。

3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本协议发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第__________种方式解决：

（1）将争议提交__________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向__________人民法院提起诉讼。

第十条送达方式。

1.甲方地址：

传真：

电话：

2.乙方地址：

传真：

电话：

任何一方的联系方式发生变更，必须在变更后3个工作日内书面通知对方。否则以上述联系地址、电话、传真的发出的信件、传真视为送达。

第十一条协议的变更。

当事人如需要修改协议条款或者协议未尽事宜，须经双方协商一致，签订补充协定，补充协定与本协议具有同等效力。

第十二条协议的解释。

本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十三条后继立法。

除法律本身有明确规定外，后继立法(本协议生效后的立法)或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十四条协议生效。

本协议经双方有权签字人签字并盖章后生效。

本协议一式______________份，甲乙双方各持______________份，具有同等法律效力。

代收租金协议书

委托事项：代理办理房屋结款、结账等一切事宜委托权限：全权委托本人因特殊原因，无法于年月日亲自去办理位于处，本人所出租房屋的到期结款事宜。现，本人委托(委托人)全权代理本人处理房屋结款事宜。委托事项包括但不限于：代收房租、代收水电费、结清费用等各项事宜。

受托人在代理权限内签署的一切相关文件委托人均予以承认，由此在法律上产生的权利、义务均由委托人享有和承担本次授权至所托事项处理完成之时截止。

委托人：

受托人：年月日。

委托书。

兹委托林负责收取本人房屋(xx名苑1号楼301室、409室、410室、509室，4号楼601室、602室、603室、604室及两个车位)租金，将租金转入以下开户行账号内，由此产生的一切经济责任和法律后果由本人承担，与贵公司无关，若有变动，本人将以书面形式通知贵公司，如果本人未及时通知贵公司，所造成的一切经济责任和法律后果由本人承担。

特此申明!

户名：林。

账号：

开户行：

委托人：年月日。

租金押金退还申请书

xx物业管理有限公司：

我本人自20xx年7月1日租用xxx大厦12层05号房屋以来，深受贵司照顾和支持，目前我个人公司进行战略调整，部门合并，不需要大面积固定办公场所，经过认真研究，决定自20xx年1月18日起不再租用此房屋，相关物业管理即日停止。

特此告知，并再次对贵司在过去几年里对本人工作的支持表示诚挚的感谢！

此致

敬礼！

申请人：xx。

20xx年1月7日。

退还协议书精选_

甲方：乙方：

1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标，在交纳投标保证金时，甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求，提前将保证金汇给已方。

3、在开标之后，乙方应在招标中心退还保证金到账后，立即通知甲方并予以退还该项保证金。

（2）若甲方中标后，与招标标人签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将投标保证金退还至中标人基本账户。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

甲方代表：

签字（盖章）。

乙方代表签字（盖章）年月日。

退还农村房屋协议书

买房：(乙方)，身份证号：_____________。

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有住房，达成如下协议：

第三条付款方式：签订合同之日一次性付清;。

第四条特别约定：1、因乙方所购房屋为农村集体土地上建筑。该房屋买卖过程中所发生的交易或过户需要本村村民委员会同意或有关部门审批的手续问题，甲方应当积极全力配合乙方一起解决妥善。若因此引发相应纠纷的，由甲方负责处理。2、如乙方所购房屋以后可以办理房产证时，甲方应予以积极配合，但相关费用由乙方自行负担。

第五条该房屋毁损、灭失的风险自房屋正式交付之日起转移给乙方。

第七条本合同签订之后，房价涨落，买卖双方不得反悔;。

第九条本合同自甲、乙双方签字之日起生效;。

第十条本合同附二、三楼平面图;。

第十一条本合同一式三份，甲方执一份、乙方执二份;。

甲方(签印)：_______住址：_____联系电话：_____。

乙方(签印)：__________联系电话：_____。

签订日期：___年___月___日